+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на установку детской площадки

Содержание

Договор на установку детского игрового оборудования

Договор на установку детской площадки

__________________, ул. _____________________, дом _______.

2. Права и обязанности сторон 2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения 2.1.2.

принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

Сумма договора ………………….

…. ………………………………. ……… и составляет (согласно прилагаемой смете / является договорной) в т.ч. ………………. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет 2.2.

Сумма договора …………. в себя …………………………………………………. …….… ( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании) 2.3.

Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке: 2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. …….………………………………… (дата или событие) 3.2.

В отличие от взрослых, дети не сидят и не стоят на одном месте, выходя на прогулку во двор. Их игры разнообразны, а развлечения настолько увлекательны, что о собственной безопасности им думать просто некогда.

Кто же еще тогда о них позаботится, если не внимательные взрослые? Создав детям идеальные условия, в которых они могли бы играть без угрозы для жизни и здоровья, можно с помощью детских игровых площадок.

23 Cайт на котором будет проводиться электронный аукцион РАСЧЕТ СТОИМОСТИ приложение № 4 Расчет стоимости детского игрового оборудования № п/п Наименование организации Наименование товара Ед. изм Кол-во Цена за 1 ед. товара руб.

Всего Руб Итого Руб 1 2 3 4 5 6._р_ 7 8 1 ООО «Спортлидер» Игровой комплекс шт. 1 66,000.00 66,000 66,000 ООО «Чемпион – Воронеж» 66,500.00 66,500 ООО «Элберет» 66,200.00 66,200 2 ООО «Спортлидер» Песочница шт.

4 5,456.00 21,824 21,824 ООО «Чемпион – Воронеж» 5,956.00 23,824 ООО «Элберет» 5,656 22,624 3 ООО «Спортлидер» Карусель шт.

2 26,400.00 52,800 52,800 ООО «Чемпион – Воронеж» 26,900.00 53,800 ООО «Элберет» 26,600 53,200 4 ООО «Спортлидер» Качели шт.

6 14,080.00 84,480 84,480 ООО «Чемпион – Воронеж» 14,580.00 87,480 ООО «Элберет» 14,280 85,680 5 ООО «Спортлидер» Балансир в стиле сказка шт. 2 10,909.00 21,818 21,818 ООО «Чемпион – Воронеж» 11,409.00 22,818 ООО «Элберет» 11,109 22,218 6 ООО «Спортлидер» Качалка — балансир шт.

Предлагаем ознакомиться:  Доверенность на подписание договоров и актов

1 87,472.00 87,472 87,472 ООО «Чемпион – Воронеж» 87,972 87,972 ООО «Элберет» 87,672 87,672 11 ООО… Источник информации

Если заменен ссылочный стандарт, на который дана ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия).

Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.В настоящем стандарте применены термины по , , а также следующие термины с соответствующими определениями:3.

Компания «Егоза» занимается монтажом детского игрового оборудования.

Огромный ассортимент производителя и приемлемые цены позволяют сделать площадку уникальной и универсальной. На детских площадках можно встретить следующие виды игрового оборудования:

  • песочницы. Каждый без исключения ребенок любит поиграть в песке, строя башни, замки или занимаясь выпечкой куличиков;
  • горки и качели. Эти виды оборудования привлекают не только малышей, но и ребят постарше. Летом возле качелей и горок скапливаются толпы детей, споря между собой, кто будет кататься следующим;
  • карусели и качалки на пружинах. Это будет интересно только самым маленьким ребятам возрастом от 4 до 7 лет;
  • турники и рукоходы. С их помощью можно развить силу и выносливость. На них занимаются как дети, так и взрослые люди;
  • футбольные/хоккейные ворота и волейбольные стоки. Ничего не может быть лучше, чем поиграть с друзьями в любимую игру на свежем воздухе.

Список можно продолжать еще долго.

Ведь детская площадка — это полноценный спортивно-развлекательный комплекс. Облагораживание придомовой территории начинается с составления ТЗ и проекта.

На основании требований заказчика подбирается и устанавливается оборудование.

Мастера компании «Егоза» при монтаже точно следуют нормативным документам.

Такой подход позволяет гарантировать, что качели, турники и горки будут безопасны даже для самых маленьких.

  1. Качество. Все игровое оборудование изготавливается только из надежных и сертифицированных материалов. Благодаря этому продукция «Егоза» будет служить десятилетиями.
  2. Доступная цена. Собственная производственная база позволяет предложить горки, турники и качели по приемлемой стоимости. Теперь каждый может облагородить парковую или придомовую территорию.
  3. Скорость монтажа. Специалисты «Егоза» используют профессиональный инструмент, что позволяет выполнить заказ в кратчайшие сроки.
  4. Компетентность. При возникновении вопросов всегда можно обратиться к консультанту. Сотрудник всегда будет рад помочь.

В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1.

2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2.

в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.

Договор об оказании услуг по благоустройству детских площадок

Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.

4.2. Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору. 5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г.

по ___________ г. 5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год.

2011 — 2019 ООО «Малая Родина» Телефон/факс: 8 (4912) 46-34-04 Информационные материалы ООО «ИА «Малая Родина» предоставлены для размещения на сайте их правообладателями 2.1.3.

Предоставить место складирования готовой продукции, обеспечить подачу электроэнергии для исполнения работ.

Образец договора на установку детского городка

Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора; 2.2.4.

до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором; 2.2.5.

компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором; 2.2.6.

Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета. 3. Срок действия договора3.1. Договор вступает в силу с …………………………………….…………………………………(дата или событие) 3.2.

Установить на контейнерной площадке вывески, содержащие следующую информацию:

  1. наименование юридического лица (ФИО предпринимателя), ОГРН, режим работы площадки, иную информацию в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Не производить самовольного (несогласованного) увеличения площади контейнерной площадки, перепланировку, переоборудование или дополнение какими-либо конструкциями.

2.8. Содержать в надлежащем эстетическом состоянии объект и территорию, определенную границами благоустройства.

2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Требовать от Исполнителя отчеты о проделанной работе, а также подтверждение всех расходов Исполнителя, связанных с содержанием детских игровых и спортивных площадок.

2.4.2. Требовать от Исполнителя возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору в размере и порядке, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.4.3.

Шаблон договора

(……….) рублей.

И включает в себя: стоимость Оборудования, стоимость доставки до места назначения поставляемого оборудования и его сборку и установку.

3.2 Цена Договора, указанная в пункте, устанавливается на весь срок действия настоящего договора, изменению и пересмотру не подлежит. 3.3 Заказчик на основании договора, составленного Поставщиком, производит оплату в размере 100% от суммы Договора.

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 5 Ответственность сторон. 5.1 Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

Правила установки детских площадок: основные инструкции и нормы

Не стоит располагать игровые конструкции в местах, которые закрыты другими предметами или строениями.

Дети должны быть на виду у своих родителей. 2. Затененное место для будущего комплекса так же не подойдет, как и северная сторона участка или дома.

Ведь земле после зимы придется дольше оттаивать, к тому же влажность не самый лучший показатель.

Выбирайте места без водоемов. 3. Если при сборке детской площадки была обнаружена поломка, то не стоит устранять ее своими силами.

4. Лучше всего не «изобретать велосипед» и сборку подобных конструкций доверить профессионалам.

Компании, поставляющие данное оборудование, предоставляют и услуги по монтажу игровых комплексов.

Сейчас подробная инструкция по сборке детской площадки обязательно печатается на русском языке, даже если оборудование произведено за границей.

Все детские игровые площадки можно разделить на несколько типов.

  1. Детское игровое оборудование для инвалидов.

Наиболее популярно оборудование для игр и занятий спортом.

Договор на установку детской площадки

Договор на установку детской площадки

Реестр распределения субсидий из федерального бюджета российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1.

и 4.2. настоящего Договора. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по настоящему договору и все недостатки,

Договор на установку детских площадок

Предусмотрено несколько основных видов площадок: — с грунтовым естественным или искусственным покрытием (Тип А) — с твердым искусственным покрытием (Тип Б) — бетонированная (Тип Б-б) На площадках обоих типов возможно дополнительное декоративное покрытие – прессованная резиновая крошка, искусственная трава и др.

Реестр распределения субсидий из федерального бюджета российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1.

Установка детских площадок: правила и порядок проведения работ

Подавать заявление на установку детской площадки лучше всего в те моменты, когда запускается очередной такой проект. Чтобы принять обращение к администрации, нужно собрать голоса собственников квартир в доме за это решение.

Подробнее разобраться в теме вы можете на наших курсах повышения квалификации:

  1. Для жилищных объединений —
  2. Для управляющих организаций —

Часто бывает так, что администрация не дает согласия на установку детской площадки.

В случае отказа жители имеют право приобрести и смонтировать ее на свои деньги. Это, конечно, экономически менее выгодно, но имеет свои преимущества: жильцы могут самостоятельно выбрать те материалы и конструкции, которые наилучшим образом удовлетворят их потребности, а не довольствоваться стандартным типовым решением (как правило, еще и самым дешевым).

и 4.2.

Согласно установленным правилам, детская площадка должна находится не ближе, чем в 10 метрах от проезжей части, где перемещаются транспортные средства по двору. По периметру площадки должно быть установлено ограждение, которое визуально отделяет ее от остальной территории.

Кроме того, ее территория не должна быть проходной. Это позволяет обезопасить детей от незнакомцев.

Документ основание для оплаты договора на поставку и установку детских площадок

настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

5.4.

В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон. Порядок проведения монтажных работ3.1. Субподрядчик обязуется произвести Монтажные работы в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты доставки Товара и материалов, необходимых для проведения монтажных работа, на место его монтажа, и получения уведомления от

Договор подряда на монтаж оборудования

___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой (правоустанавливающий документ) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ по адресу: г.

__________________, ул. _____________________, дом _______. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик

Договор на монтаж детской площадки образец 2020 год

(……….) рублей.

И включает в себя: стоимость Оборудования, стоимость доставки до места назначения поставляемого оборудования и его сборку и установку.

3.2 Цена Договора, указанная в пункте, устанавливается на весь срок действия настоящего договора, изменению и пересмотру не подлежит. 3.3 Заказчик на основании договора, составленного Поставщиком, производит оплату в размере 100% от суммы Договора.

4 Срок действия Договора. 4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Срок исполнения договора 21 день, после 100% оплаты.

Срок изготовления изделий указанных в (Приложение №2) настоящего договора — 21 дней. Датой окончания Работ по настоящему Договору считать дату подписания окончательного Акта приема выполненных работ.

4.2 Срок действия Договора устанавливается до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно или по соглашению сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Образец договора на установку детской площадки

Договор на установку детской площадки

2.5.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 2.6.

В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) по объему работ или услуг, предусмотренных Контрактом.

2.7.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо перечисляет цену контракта, уменьшенную на сумму неустойки (штрафа, пени), либо перечисляет цену контракта, уменьшенную на сумму неустойки (штрафа, пени). 2.8. Цена Контракта может быть изменена при изменении существенных условий Контракта в случаях, предусмотренных пп.

Сборка и монтаж детского игрового оборудования

Открыть меню В среднем стоимость сборки и монтажа и спортивных комплексов равна 15-20% от стоимости объекта.

При необходимости бетонирования стоек детского игрового оборудования к цене сборки добавляется 750 руб.

за каждое бурение с бетонированием.

Для примера расчета возьмем детскую площадку «» Цена детской площадки: 45800 руб. В зимнее время цена на монтаж методом бетонирования гораздо выше чем в другие сезоны, поскольку требует больше трудозатрат на бурение ям и более дорогой бетонной смеси с морозостойкими добавками.

Важно знать, что в стоимость монтажа детской площадки ТК Солнечный город закладывает и гарантии на работы.

Срок гарантии на работы по сборке и монтажу — 1 год. Так же ТК «Солнечный город» может помочь с организацией демонтажа объектов на зиму и в подготовке к летней эксплуатации.

Ремонт и обслуживание детского игрового оборудования ТК Солнечный город предлагает услуги профессиональной сервисной службы, занимающейся необходимым ремонтом и обслуживанием игрового и спортивного оборудования любого производства.

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок.

Безопасность при эксплуатации» мы рекомендуем, регулярно осуществлять осмотр площадок: 1.

Визуальный контроль: Производится проверка игрового оборудования, при помощи которой возможно обнаружить дефекты, являющиеся причиной неправильной эксплуатации, воздействия со стороны окружающей среды или же акта вандализма. Регулярный визуальный контроль детского игрового оборудования рекомендуется производить раз в месяц.

2. Функциональный контроль: Детальный контроль детского игрового оборудования с целью оценки общего рабочего состояния, износа основных узлов оборудования, надежности и устойчивости.

Функциональный контроль детского игрового оборудования рекомендуется проводить раз в квартал.

3. Основной контроль (ежегодный): Данный контроль осуществляется раз в год, целью которого является проверка надежности и безопасности детского игрового оборудования.

Договор на установку детской площадки

Датой окончания Работ по настоящему Договору считать дату подписания окончательного Акта приема выполненных работ.

5.

2 В случае просрочки выполнения Исполнителем либо Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, стороны вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного или не оплаченного оборудования за каждый день просрочки. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Образец договора на выполнение работ по монтажу

Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.

4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ; 4.2.2.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения. 4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы. 4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.

Договор на обслуживание и содержание детских игровых и спортивных площадок

Требования к спортивной площадке, на которую планируется установка. Предусмотрено несколько основных видов площадок: — с грунтовым естественным или искусственным покрытием (Тип А) — с твердым искусственным покрытием (Тип Б) — бетонированная (Тип Б-б) На площадках обоих типов возможно дополнительное декоративное покрытие – прессованная резиновая крошка, искусственная трава и др.

Реестр распределения субсидий из федерального бюджета российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5.1.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему Договору и в течение 12 месяцев с момента сдачи объекта устранять за свой счет выявляемые при эксплуатации недостатки при условии выполнения Заказчиком пп.4.1. и 4.2.

настоящего Договора. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по настоящему договору и все недостатки, выявляемые при эксплуатации после сдачи объекта Подрядчиком, Заказчик устраняет своими силами и за свой счёт.
Предлагаем ознакомиться:  Агентский договор на оказание посреднических услуг

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за [ указать, в какой срок ] лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

Согласно установленным правилам, детская площадка должна находится не ближе, чем в 10 метрах от проезжей части, где перемещаются транспортные средства по двору. По периметру площадки должно быть установлено ограждение, которое визуально отделяет ее от остальной территории.

Кроме того, ее территория не должна быть проходной. Это позволяет обезопасить детей от незнакомцев. По периметру площадки должны быть высажены кустарники и деревья. Они снижают уровень запыленности и загазованности воздуха.

Также растения создают тень, которая необходима в жаркие дни. Расположение мусоросборников не должно быть ближе 20 метров к площадке. Должен быть ответственный, который раз в квартал будет производить осмотр оборудования и его мелкий ремонт.

Это не только сделает процесс более увлекательным, но и позволит учесть замечания и пожелания конечных «пользователей. Детская площадка во дворе частного или многоквартирного дома обязательно должна включать песочницу, фото которых можно посмотреть в сети перед началом строительства.

График перечисления иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2019 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок (приложение к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2019 года в Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией тренировочных площадок)

Он поведал, что при достатке веделения бюджета, можем попасть в программу по благоустройству дворов. Писать коллективное письмо. Прошу Вас изыскать возможность благоустройства детской (детского городка). Установить игровой комплекс согласно ГОСТР 52169 — 2003 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ.

Предлагаем ознакомиться:  Где взять бланк договора купли продажи автомобиля?

4.2. Если во время проведения работ или оказания услуг по настоящему договору возникнет необходимость внесения каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие изменения и дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами.

Если посетить старые дворы старых домов, то в глаза сразу бросается развороченная детская площадка. Точнее, увидеть можно остатки от нее. Разрушенные бетонные и металлические конструкции могут нанести непоправимый вред детям.

Большую часть металлических конструкций в виде качелей или каруселей уже давно сдали на металлолом. Обновление лакокрасочного покрытия проводилось лишь раз и делалось это во время строительства. После этого никому не было дела до обновления внешнего вида детской площадки.

Дети теряют интерес к площадкам и перемещаются на стройки или в другие районы, что также подвергает их жизнь опасности. После зверского демонтажа лестниц, турников или других приспособлений из земли остаются торчать металлические планки и трубы. Их острые концы могут повредить конечности или привести к заражению крови.

Договор на установку детской площадки Гигант

защита по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи — от 10000 руб. представительство интересов потерпевшего по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи — от 10000 руб. письменные консультации — от 1000 рублей.

выезд адвоката к Заказчику для проведения любых действий, в том числе для участия в переговорах о досудебном урегулирование спора — от1000 рублей. Жизнь непредсказуема, и многие люди считают необходимым максимально подстраховаться, чтобы не оказаться лицом к лицу с такими неожиданностями, которые могут негативно повлиять на их будущее.

Однако же нельзя исключать ситуации, когда просто невозможно обойтись без судебного разбирательства. В таком случае трудно будет обойтись без помощи адвоката по семейным делам, который сможет собрать нужные доказательства, займется подготовкой требуемых процессуальных документов, предпримет все возможные меры для того, чтобы в результате судом было вынесено решение в пользу доверителя.

Договор на установку детских площадок Глотовка

Как мне действовать, если на этой жилплощади зарегистрирован мой несовершеннолетний младший брат? Читать ответ. Гонорар адвокату платится в случаях оговоренных договором. Сейчас практика уходит от так называемого гонорара успеха и стоимость услуг адвоката исчисляется либо фиксированной суммой, либо имеет место почасовая оплата.

Предлагаем ознакомиться:  Нотариальное удостоверение сделок обязательное

https://www..com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Наши юридические услуги адвоката по разводу помогают урегулировать споры различного характера. Наш юрист по разводам в Глотовке способен на высоком уровне предоставить необходимую консультацию в области семейного, имущественного и гражданского права.

И здесь юрист не только сбережет ваши нервы, но и постарается учесть интересы ребенка, прислушиваясь и к его мнению. Уважаемый Иван Михайлович!Хотел бы поблагодарить вас за проявленный профессионализм в оказании мне юридической помощи.Я очень рад что вы смогли добиться в Кузьминском районном суде г.

Обустройство площадок

Не так давно считалось, что специальное спортивное покрытие необходимо только для профессионального спорта. Сегодня же работа над обустройством открытой спортивной площадки во дворе жилого дома часто начинается с создания упругого и цветного каучукового покрытия. Наполнение инвентарем зависит от назначения.

Установить детскую площадку

и могу сказать, что письма, подписи жильцов, фоторгафии, мольбы..не помогают. ну, по крайней мере, нам не помогли. максимум, что мы получали &#8212, наполнение песочницы песком и покраска 30-летних конструкций весной.

я предоставила жильцам дома план строительства площадки на месте свалки строительного мусора. плюс дала им разкладки по ценам и стоимости расчистки и строительства. потом собирала с них деньги и следила за выполнением работ с годовалой дочей на руках.

Образец договора на установку детской площадки

Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора; 2.2.4.

до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором; 2.2.5.

компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором; 2.2.6.

Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета. 3. Срок действия договора3.1. Договор вступает в силу с …………………………………….…………………………………(дата или событие) 3.2.

Установить на контейнерной площадке вывески, содержащие следующую информацию:

  1. наименование юридического лица (ФИО предпринимателя), ОГРН, режим работы площадки, иную информацию в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Не производить самовольного (несогласованного) увеличения площади контейнерной площадки, перепланировку, переоборудование или дополнение какими-либо конструкциями.

2.8. Содержать в надлежащем эстетическом состоянии объект и территорию, определенную границами благоустройства.

От фамилии жителей зданий № 101, 105, 107, 97, 99, 109, 111 по ул. Отчего данное необходимо конкретно вам и конкретно там, но не у соседей к примеру.

  1. Как написать письмо в администрацию? .
  2. Прошу в помощи по реализации идеи благоустройства детской площадки. Хотелось бы иметь во дворе .

Возможно с вами обсудить данный ответ?

Установка детских игровых площадок на территориях ТСЖ

______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

В отличие от взрослых, дети не сидят и не стоят на одном месте, выходя на прогулку во двор.

Их игры разнообразны, а развлечения настолько увлекательны, что о собственной безопасности им думать просто некогда.

Кто же еще тогда о них позаботится, если не внимательные взрослые? Создав детям идеальные условия, в которых они могли бы играть без угрозы для жизни и здоровья, можно с помощью детских игровых площадок.

Установка детских площадок: профессиональный подход и доступная цена

Специалисты компании «Детские игровые системы» предлагают услуги по установке детских площадок. Они в короткие сроки разместят на вашем участке игровой комплекс любой сложности. Сотрудники сервисного центра обеспечат комплексное обслуживание изделия на протяжении всего срока эксплуатации.

Предлагаем ознакомиться:  Взыскать задолженность по договору поставки

Каталог игровых конструкций содержит большое количество моделей. Оригинальные изделия в форме животных, сказочные замки и классические домики с горками, качелями и брусьями.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.